Kapitel 10 — Tvister
AB 18 § 68 — Hurtig afgørelse
§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse om a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, b) bygherrens ret til at forlange ændringer og entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer, c) entreprenørens ret til ekstra betaling for ændringer og bygherrens ret til godskrivning for besparelse ved ændringer, d) entreprenørens ret til regulering af entreprisesummen, e) udformningen af detailtidsplan, f) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfristforlængelse, g) placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller materialer, h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, i) afslag på godkendelse af en udpeget underentreprenør, j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.
Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist.
Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere opmænd efter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage.
Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre tvister ind under sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar, kan modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og den pågældende skal da afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske særlige omstændigheder taler afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side.
Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale.
Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen.
Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel besigtigelse, træffer opmanden afgørelse med bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling.
Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller mægling efter § 65 eller til at anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse.
Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten træffer anden bestemmelse.
Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.
Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 også i deres indbyrdes forhold.
Hvad fastsætter bestemmelsen?
§ 68 etablerer en ordning for hurtig afgørelse af nærmere opregnede tvisttyper under entreprisen. En part kan anmode Voldgiftsnævnet om at udpege en opmand, der inden for stramme tidsfrister træffer en afgørelse, som straks er bindende som en voldgiftskendelse. Ordningen dækker elleve kategorier af tvister — fra tilbageholdelse af betaling og ændringsret til grænseflader og småtvister under 200.000 kr. — samt andre tvister, hvis begge parter er enige.
I praksis
I en byggesag betyder bestemmelsen, at akutte konflikter om fx ekstra betaling for ændringer, tidsfristforlængelse eller tilbageholdt betaling kan løses på få uger frem for ved en langvarig voldgiftssag. Sagsforløbet er stramt tidsstyret: svar inden 10 arbejdsdage, eventuelle indlæg inden 5 arbejdsdage, opmandens afgørelse senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af det sidste materiale. Afgørelsen skal opfyldes inden 8 uger og kan kun tilsidesættes ved at anlægge fuld voldgiftssag — også inden 8 uger — og en sådan indbringelse har ikke opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten bestemmer andet. I udbudsmaterialet og byggesagsbeskrivelsen er bestemmelsen typisk ikke genstand for særskilt regulering, da den gælder automatisk ved vedtagelse af AB 18, men parterne bør være bevidste om fristernes korthed, så nødvendigt dokumentationsgrundlag kan fremskaffes hurtigt.
Typiske faldgruber
- Fristen på 8 uger for indbringelse for voldgift løber fra afgørelsens dato — ikke fra modtagelsen — og overskridelse medfører, at afgørelsen bliver endelig.
- Syn og skøn kan ikke gennemføres som led i en sag om hurtig afgørelse, hvilket begrænser mulighederne for teknisk bevisførelse; fagligt komplekse tvister kan derfor vise sig uegnede til ordningen.
- En verserende voldgiftssag om samme tvist afskærer adgangen til hurtig afgørelse, jf. stk. 2, så rækkefølgen af processkridt har direkte betydning for, hvilken vej tvisten kan føres.
Ordlyden er gengivet efter Betænkning nr. 1570, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Forklaringer, praksisnoter og faldgruber er Buildocs egne og alene til orientering — de udgør ikke juridisk rådgivning, og konkrete aftale- og myndighedsforhold skal altid vurderes af en kvalificeret rådgiver.