Kapitel 10 — Tvister
ABT 18 § 66 — Hurtig afgørelse
§ 66. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse om a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, b) bygherrens ret til at forlange ændringer og entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer, c) entreprenørens ret til ekstra betaling for ændringer og bygherrens ret til godskrivning for besparelse ved ændringer, d) entreprenørens ret til regulering af entreprisesummen, e) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfristforlængelse, f) placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller materialer, g) afslag på godkendelse af en udpeget underentreprenør, h) tvister med en værdi under 200.000 kr., og i) andre tvister, hvis parterne er enige derom.
Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist.
Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere opmænd efter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage.
Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre tvistigheder ind under sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar, kan modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og den pågældende skal da afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske særlige omstændigheder taler afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side.
Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale.
Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen.
Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel besigtigelse, træffer opmanden afgørelse med bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling.
Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller mægling efter § 63 eller til at anlægge voldgiftssag efter § 67, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse.
Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes for voldgift efter § 67 senest 8 uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten træffer anden bestemmelse.
Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.
Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 også i deres indbyrdes forhold.
Hvad fastsætter bestemmelsen?
§ 66 etablerer en hurtig afgørelsesprocedure ved Voldgiftsnævnet, hvor en opmand udpeget af nævnet træffer bindende afgørelse i en række nærmere definerede tvisttyper — herunder tilbageholdelse af betaling, ændringsret, tidsfristforlængelse, risikoplacering og tvister under 200.000 kr. Proceduren er kendetegnet ved korte, faste frister og erstatter ikke voldgift, men fungerer som et hurtigt, selvstændigt spor. En hurtig afgørelse har samme bindende virkning som en voldgiftskendelse, men kan indbringes for voldgift inden 8 uger, ellers bliver den endelig.
I praksis
I en byggesag betyder § 66, at en part kan få en midlertidig, men bindende afklaring af et akut stridspunkt — fx en tvist om tilbageholdt betaling eller en ændringsordre — uden at igangsætte en fuld voldgiftssag. Proceduren er stramt tidsstyret: modparten har 10 arbejdsdage til svar, opmanden afsiger afgørelse senest 10 arbejdsdage efter sagens afslutning, og afgørelsen skal efterleves senest 8 uger efter afsigelsen. I udbudsmaterialet og byggesagsbeskrivelsen bør det fremgå, at ABT 18 vedtages i sin helhed, da § 66 er en integreret del af tvistløsningsstrukturen og ikke kan stå alene uden den øvrige aftaleramme. Adcitation af yderligere parter (fx underentreprenører) er mulig, men kun hvis det sker senest samtidig med svarfristen.
Typiske faldgruber
- En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes, hvis der allerede verserer en voldgiftssag om samme tvist — parterne skal altså vælge spor fra starten.
- Indbringelse for voldgift inden 8-ugers fristen ophæver ikke pligten til at efterleve afgørelsen, da indbringelse som udgangspunkt ikke har opsættende virkning.
- Syn og skøn er udtrykkeligt udelukket fra proceduren, hvilket begrænser bevismuligheder i sager, der beror på teknisk-faglig vurdering af arbejdets tilstand eller kvalitet.
Ordlyden er gengivet efter Betænkning nr. 1570, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Forklaringer, praksisnoter og faldgruber er Buildocs egne og alene til orientering — de udgør ikke juridisk rådgivning, og konkrete aftale- og myndighedsforhold skal altid vurderes af en kvalificeret rådgiver.